Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

kara umowna

wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie

kara umowna

usterka, opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi

kara umowna

pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac, pismo pełnomocnika, praca

kara umowna

front robót, opóźnienie, instalacja, pozwany, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, przekazanie frontu robót, potrącenie, faktura, zwłoka, protokół odbioru, zastrzeżona kara umowna, dłużnik, tynk, rozpoczęcie robót, oddanie przedmiotu umowy, udostępnienie frontu, wysokość zastrzeżonej kary, harmonogram, kaucja

kara umowna

miarkowanie kary umownej, rękawica, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, opóźnienie, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, przedmiot umowy, część przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, częsty przedmiot, przesłanka miarkowania, wygórowanie kary

kara umowna

łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, praca, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac

kara umowna

pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, usterka, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie

kara umowna

nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, dłużnik, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy

kara umowna

gruz, miarkowanie kary umownej, pozwany, rozbiórka, umowa, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów, zwłoka

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, rażące wygórowanie, opóźnienie, przebudowa stacji, odszkodowanie umowne, skłonienie dłużnika, gmina, pozwany, wierzyciel, umowa, stosunek kary umownej, wysokość kary, poczucie słuszności, redukcja kary, nienależyte wykonanie zobowiązania, stacja uzdatniania wody, zero, pozwana spółka, dotacja

kara umowna

opóźnienie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy

kara umowna

podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, wykonanie roboty, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót, przedmiot umowy, plac budowy, interwenient uboczny, wykonanie zobowiązania

kara umowna

miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, umowa, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt, pozwany

kara umowna

miarkowanie kary umownej, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, opóźnienie, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny

kara umowna

miarkowanie kary umownej, inwestycja, opóźnienie, inwestor, przesłanka miarkowania, redukcja kary umownej, opóźnienie wykonawcy, rażące wygórowanie kary umownej, wierzyciel, dłużnik, dzień opóźnienia, pozwany, wysokość kary umowna, termomodernizacja szkół, ciężar uchybienia, przetarg, wykonanie zobowiązania, jednostka publiczna, wynagrodzenie powodów, dalsza redukcja

kara umowna

inwestor, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, zmiarkowanie kary umownej, podwykonawca, ustawa prawa, nawierzchnia, opóźnienie, przesłanka miarkowania kary umownej, zwłoka, dziennik budowy, sprzyjający warunek pogodowy, pozew z zasadami współżycia, plac budowy, praca, ryzyko obciążenia, inwestycja, kierownik budowy

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa, łączny koszt procesu

kara umowna

podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania

kara umowna

miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień

kara umowna

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, pozwany, zapłata kary umowna, praca, umowa, wyłączenie odpowiedzialności strony, front robót, opóźnienie strony, sposób wykonania prac, dziennik budowy, sprawa dziennika budowy, zaawansowanie inwestycji, inwestor, wykonanie umowy, informacyjne przesłuchanie stron, umowny termin, zakończenie pracy, apelacja strony powodowej, prawo budowlane