Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

kara umowna

kara umowna, oddanie obiektów, opóźnienie, stare fundamenty, stary fundamentum, obiekt budowlany, termin umowny, opóźnienie w oddaniu, dniowe opóźnienie, wycinek drzewa, zakończenie roboty, realizacja robót, pozwany, dziennik budowy, wykonanie roboty, prowadzenie robót, powodu kara, naliczenie kary umownej, termin, inwestycja

kara umowna

kara umowna, aneks, termin zakończenia, termin zakończenia robót, opóźnienie, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, przedmiot umowy, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, budowa, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, platforma, robota dodatkowa, przedmiot zamówienia, geodeta, potrącenie, odbiór końcowy, inwestycja, dziennik budowy, przedmiot umowy, granica działki, robota budowlana, wpis do dziennika budowy, płytka, projektant, należyte wykonanie, pozwany, dokumentacja, wykonanie przedmiotu

kara umowna

kara umowna, inwestycja, obiekt, inwestor, sauna, projekt, sanepid, kinkiet, usterka, aneks, odmowa odbioru, odnowa biologiczna, projekt technologiczny, pomieszczenie, pozwolenie na użytkowanie, odbiór robót, całość pracy, listwa, wada, pozwany

kara umowna, opóźnienie, warunki pogodowe, praca dodatkowa, dostarczanie materiału, umowa, pozwany, dach, protokół odbioru, odpowiedzialność powoda, wykonanie roboty, wynagrodzenie powodów, dzień opóźnienia, faktura końcowa, dziennik budowy, dostawa materiałów, opóźnienie w wykonaniu prac, zły warunek atmosferyczny, wykonanie umowy, zapłata kary

kara umowna, dziennik budowy, pozwany, wpis w dziennikach budowy, opóźnienie w realizacji, kierownik budowy, umowa, opóźnienie w realizacji umowy, inwestor, obiekt, sprawa dziennika budowy, inspektor nadzoru, zgłoszenie odbioru, realizacja przedmiotu umowy, wierzytelność, usterka, kaucja, gotowość do odbioru końcowego, zakończenie roboty, odbiór końcowy

kara umowna, budowa, termin zakończenia, mroźna zima, opóźnienie w realizacji, zły warunek atmosferyczny, zakończenie przedmiotu, rażące wygórowanie, opóźnienie w realizacji inwestycji, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, przesunięcie terminów, inwestycja, wysokość kary umowna, praca dodatkowa, sroga zima, wycinek drzewa, dzień zwłoki, przedmiot umowy, przedłużenie terminów

kara umowna

kara umowna, umowa, termin realizacji zadania, wykonanie umowy, realizacja umowy, pełnomocnictwo, pozwany, przedłużenie terminów, podpisanie aneksu do umowy, opóźnienie, kalibracja, zakończenie pracy, inwestycja, uruchomienie systemu, test, zwłoka, strona, mapa zasadnicza, warunek i uzgodnienie, okres realizacji zadania

kara umowna

kara umowna, kable elektroenergetyczne, pozwany, opóźnienie, dziennik budowy, realizacja inwestycji, robot ziemny, plac budowy, wykonanie drenaży, dokumentacja projektowa, wykonanie roboty, przedmiot umowy, projektant, drzewo, prace ziemne, wykonywanie robót ziemnych, skarpa, boisko, rozpoczęcie robót, wykonanie przedmiotu

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, dziennik budowy, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony

kara umowna, budowa, dojazd, orlik, opóźnienie, budowa boiska, przyłącze energetyczne, gmina miasta, pozwany, ulica dojazdowa, miarkowanie kary umownej, plac budowy, umowa, przebudowa ulic, realizacja inwestycji, przebudowa drogi, warunki atmosferyczne, wykonanie roboty, drogi nieutwardzone, okres jesienny

kara umowna, opóźnienie, sala gimnastyczna, spółka komandytowo-akcyjna, nagrzewnica, dziennik budowy, robota budowlana, temperatura, zakończenie roboty, inwestor, kotłownia, powiat, budynek, wytyczenie obiektu, projekt, odbiór końcowy, rozpoczęcie robót, niekorzystny warunek atmosferyczny, dokumentacja projektowa, ciepło

kara umowna

kara umowna, robota dodatkowa, umowa, pozwany, odstąpienie od umowy, etap, wykonanie roboty, opóźnienie, realizacja robót, budowa, inwestor, budynek, blacha, zakończenie roboty, realizacja umowy, dokumentacja projektowa, strażnica, praca, termin zakończenia, jakość

zbiornik, kara umowna, wykonania pas, umowa, opóźnienie, aneks, termin zakończenia, dziennik budowy, pomost, dach, projekt, potrącenie, robota budowlana, odrębna umowa, błąd projektowy, strona powodowa, robota izolacyjna, montaż końcowy, realizacja przedmiotu umowy, pozwany

kara umowna, pozwany, opóźnienie, aneks, termin realizacji, umowa, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, spółka komandytowo-akcyjna, gwarancja ubezpieczeniowa, warunki pogodowe, realizacja przedmiotu, zakończenie robót budowlanych, gotowość do odbioru, należyte wykonanie, realizacja zamówienia, wymiana dokumentów, forma pisemna, inspektor nadzoru, wykonanie zamówienia

kara umowna, podwykonawca, opóźnienie, pozwany, umowa, notatka, dziennik budowy, elewacja, termin umowny, protokół odbioru, rusztowanie, realizacja robót, sufit, inwestycja, montaż, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, faktura, termin zakończenia, żaluzja

kara umowna, konsorcjum, umowa konsorcjum, dziennik budowy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, strona powodowa, autostrada, opóźnienie, przedmiot umowy, pozwany, regulacja rzeki, praca, wykonanie przedmiotu umowy, współuczestnictwo konieczne, podwykonawca, wierzyciel, znacznik, zwłoka, generalny wykonawca

przepompownia, kara umowna, usprawiedliwione opóźnienie, opóźnienie, tłocznia, dziennik budowy, kolektor, umowa, wykonanie zadania, sposób zasilania, wykonanie roboty, czas realizacji, ściek, realizacja inwestycji, podwykonawca, inspektor nadzoru, syndyk, kanalizacja sanitarna, realizacja umowy, pozwany

rysunek zamienny, opóźnienie, kara umowna, projekt, dziennik budowy, pozwany powiat, początkowy odcinek, inwestycja, wystąpienie opóźnienia, pozwany, projekt zamienny, robota budowlana, zatwierdzony projekt, wierzytelność, umowa, wykonanie roboty, termin zakończenia, zarzut potrącenia, teren budowy, naliczona kara

kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, linia energetyczna, przedmiot umowy, pozwolenie na budowę, budowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, lokalizacja zbiorników, projekt, inwestycja, wykonanie umowy, pozwany, uzyskanie decyzji środowiskowej, laguna, lokalizacja inwestycji, całkowita objętość, oferta, konsorcjum, zwłoka